Образец договора поставки в пользу третьего лица
Договор
поставки в пользу третьего лица N ___г. __________ “___”________ ____ г.
_________________________________, именуем__ в дальнейшем “Покупатель”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем “Поставщик”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку _____________ (наименование товара) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение N 1 к настоящему Договору) (далее – Спецификация) третьему лицу, указанному в п. 1.4 настоящего Договора, в срок и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором, а Покупатель обязуется организовать принятие Товара третьим лицом и оплатить Товар.
1.2. Наименование, ассортимент, цена, количество Товара указаны в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Качество Товара должно позволять беспрепятственно использовать его по назначению и соответствовать установленным техническим условиям и государственным стандартам, в том числе ______________.
1.4. Поставка Товара осуществляется следующему лицу:
________________________________________ (далее – третье лицо).
(наименование, Ф.И.О., реквизиты, адрес)
1.5. В случае если третье лицо, указанное в п. 1.4 настоящего Договора, отказалось от своего права, предоставленного по настоящему Договору, Покупатель может самостоятельно воспользоваться этим правом, предварительно направив Поставщику соответствующее уведомление. В данном случае поставка производится Поставщиком непосредственно Покупателю.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. В письменной форме известить Покупателя и третье лицо о готовности Товара к отгрузке не позднее чем за __ (_____) дней до предполагаемой даты отгрузки.
2.1.3. Обеспечить надлежащую упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки и хранения.
2.1.4. Передать Товар третьему лицу либо Покупателю в установленных настоящим Договором случаях свободным от прав третьих лиц.
2.1.5. Одновременно с передачей Товара передать третьему лицу либо Покупателю в установленных настоящим Договором случаях документы, относящиеся к Товару.
2.1.6. Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, если дефект не вызван ненадлежащими условиями хранения или неправильного обращения.
2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. Досрочно поставить Товар с согласия третьего лица или Покупателя.
2.2.2. Требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Обеспечивать приемку Товара соответствующими получателями после его прибытия на станцию назначения.
2.3.2. Оплачивать приобретаемый Товар в порядке и сроки, которые установлены в настоящем Договоре.
2.3.3. Предоставлять Поставщику отгрузочные разнарядки не позднее чем за ____________________ (рабочих/календарных) дней до отправки соответствующей партии Товара.
2.4. Поставщик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты, непредоставления отгрузочных разнарядок в течение более чем _____ календарных месяцев, а также в других случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.
2.5. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, если ____% Товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для третьего лица либо Покупателя или указанный третьим лицом либо Покупателем Товара срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и в других предусмотренных законом случаях.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата Товара производится Покупателем на основании счетов, выставляемых Поставщиком, в течение ____ банковских дней после получения Покупателем счета. Счета выставляются Поставщиком в течение _____ рабочих дней после получения от третьего лица либо Покупателя соответствующей отгрузочной разнарядки.
3.2. Поставщик вправе не производить отгрузку Товара по соответствующей отгрузочной разнарядке, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии Товара по отгрузочной разнарядке будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности.
3.3. В подтверждение оплаты третье лицо либо Покупатель обязуется предоставлять Поставщику по факсу копии платежных поручений.
3.4. Расходы по доставке Товара _____________ транспортом на согласованных Сторонами в п. 4.10 Договора условиях несет Покупатель. В иных случаях – Поставщик.
4. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Поставщик отгружает Товар получателям согласно указаниям Покупателя на основании отгрузочных разнарядок, подписанных Покупателем. В разнарядках должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, количество Товара, даты составления и отправки разнарядки Продавцу и другие необходимые сведения.
4.2. Отгрузочные разнарядки предоставляются третьим лицом либо Покупателем не реже ____ и не чаще ____ раз в месяц. Количество подлежащего отправке Товара по одной разнарядке не должно быть менее _____ и более ______ единиц Товара.
4.3. При поступлении от третьего лица либо Покупателя отгрузочной разнарядки соответствующее количество Товара надлежащим образом упаковывается и резервируется за третьим лицом либо Покупателем. Отправка партии Товара осуществляется по указанным в отгрузочной разнарядке реквизитам в течение _____ после получения разнарядки.
4.4. Соответствующая партия Товара по количеству, качеству и комплектности должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.
4.4.1. Партии товаров поставляются к строго определенному сроку.
4.4.2. Досрочная поставка Товара либо восполнение недопоставленного количества Товара в следующем периоде или периодах допускаются лишь при наличии письменного согласия Покупателя.
4.4.3. Уведомление третьим лицом либо Покупателем Поставщика об отказе принять просроченные товары не требуется. Если указанные товары Покупателем приняты, обязательства Поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока.
4.5. По выбору третьего лица либо Покупателя поставка партии Товара осуществляется: доставкой Товара на склад Покупателя, расположенный по адресу: __________________________, либо до станции _______________________________ (железной дороги, автовокзала, аэропорта, речного вокзала) в ______________ со сдачей Товара перевозчику. Выбор получателя указывается в соответствующей разнарядке.
4.6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента: передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя (либо получателям) или перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в товарно-транспортной накладной.
4.7. Приемка Товара осуществляется указанным в отгрузочной разнарядке получателем либо уполномоченным представителем получателя.
4.8. Порядок проверки качества товаров предусмотрен обязательными требованиями государственных и национальных стандартов – ___________________________________________.
4.9. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
4.10. Доставка Товара получателям осуществляется _______________________ транспортом из ________________ в _______________ по маршруту _______________ – ____________________ – _________________. Условия доставки – _____________________.
4.11. В случаях поставки негодных, некомплектных товаров, недопоставки, просрочки поставки Стороны составляют коммерческий акт (или акт общей формы и т.п.). Третье лицо либо покупатель приглашают для составления такого акта Поставщика. В случае неявки Поставщика такой акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случаях когда Покупатель либо третье лицо (получатель) не принимает Товар без законных на то оснований, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Покупатель обязан уплатить Поставщику пеню в размере ___% от стоимости соответствующей партии Товара, оплатить Поставщику расходы по ее транспортировке и хранению Товара в полном объеме и возместить убытки в виде неполученной прибыли от продажи данной партии Товара. При этом при исчислении неполученной прибыли Стороны исходят из того, что она составляет не менее ____% от стоимости соответствующей партии Товара.
5.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать подлежащую оплате стоимость Товара.
5.4. За просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню из расчета ____% от стоимости соответствующей партии Товара за каждый день просрочки. При этом общая сумма пени не может превышать стоимости не поставленной в срок партии Товара.
5.5. При рассмотрении дел о взыскании с Поставщика неустойки за недопоставку товаров Поставщик не может быть признан просрочившим в случаях, когда им поставлены товары ненадлежащего качества или некомплектные, однако Покупателем не заявлялись требования об их замене, устранении силами Поставщика недостатков либо доукомплектовании таких товаров и они не приняты Покупателем на ответственное хранение.
5.6. Порядок исчисления неустойки, предусмотренный ст. 521 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяется к поставке Товара к определенному сроку, только если восполнение недопоставки имело место с согласия Покупателя, но было произведено не в полном объеме. В остальных случаях неустойка взыскивается однократно за период, в котором произошла недопоставка.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору и представить соответствующий документ компетентного органа.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему Договору Стороны будут по возможности решать путем переговоров.
7.2. При недостижении согласия споры решаются в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до “___”________ ____ г. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Срок действия Договора автоматически продлевается еще на один год, если по окончании его действия не поступит уведомления от одной из Сторон о его прекращении.
8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении ____ (____________) дней с момента получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении Договора при условии полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЕ
10.1. Спецификация (Приложение N 1).
10.2. _________________________________.
11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: Покупатель:
_____________________________________ ____________________________________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: _________ Юридический/почтовый адрес: ________
_____________________________________ ____________________________________
ИНН/КПП _____________________________ ИНН/КПП ____________________________
ОГРН ________________________________ ОГРН _______________________________
Телефон: _________ Факс: ____________ Телефон: _________ Факс: ___________
Адрес электронной почты: ____________ Адрес электронной почты: ___________
Банковские реквизиты: _______________ Банковские реквизиты: ______________
_____________________________________ ____________________________________
(вариант: (вариант:
_____________________________________ ____________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: ______________________________ Адрес: _____________________________
_____________________________________ ____________________________________
Паспортные данные: __________________ Паспортные данные: _________________
_____________________________________ ____________________________________
Телефон: ____________________________ Телефон: ___________________________
Адрес электронной почты: ____________ Адрес электронной почты: ___________
Счет _______________________________) Счет ______________________________)
ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик: Покупатель:
_______________/______________ _______________/______________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
(М.П. <1>) (М.П. <1>)
——————————–
Информация для сведения:
<1> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ” с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.
Настоящую форму можно
распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где
настройка параметров просмотра и печати устанавливается
автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .
Для более удобного
заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном
формате.
Примерная форма
г. | “__” |
______________
(наименование организации), именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в
лице _____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании
______________ (Устава, Положения, Доверенности), с одной стороны,
и
______________
(наименование организации), именуемый в дальнейшем “Поставщик”, в
лице _____________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании
______________ (Устава, Положения, Доверенности), с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили Договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется
осуществить поставку _____________ (наименование товара) (далее –
Товар), в соответствии с приложением N 1 к настоящему Договору
“Спецификация” (далее – Спецификация), третьему лицу, указанному в
п.1.4 настоящего Договора, в срок и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, а Покупатель обязуется организовать принятие
Товара третьим лицом и оплатить Товар.
1.2. Наименование,
ассортимент, цена, количество Товара указаны в Спецификации,
которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Качество Товара
должно позволять беспрепятственно использовать его по назначению и
соответствовать установленным техническим условиям и
государственным стандартам, в том числе ______________ .
1.4. Поставка Товара
осуществляется следующему лицу: _____________ (полное наименование,
реквизиты, адрес) (далее – третье лицо).
1.5. В случае, если
третье лицо, указанное в п.1.4 настоящего Договора, отказалось от
своего права, предоставленного по настоящему Договору, Покупатель
может самостоятельно воспользоваться этим правом, предварительно
направив Поставщику соответствующее уведомление. В данном случае
поставка производится Поставщиком непосредственно Покупателю.
2.
Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик
обязуется:
2.1.1. Поставить Товар в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. В письменной форме
известить Покупателя и третье лицо о готовности Товара к отгрузке
не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты
отгрузки.
2.1.3. Обеспечить
надлежащую упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение
или порчу во время транспортировки и хранения.
2.1.4. Передать Товар
третьему лицу либо Покупателю в установленных настоящим Договором
случаях, свободным от прав третьих лиц.
2.1.5. Одновременно с
передачей Товара передать третьему лицу либо Покупателю в
установленных настоящим Договором случаях документы, относящиеся к
Товару.
2.1.6. Поставщик несет
все расходы по замене дефектного Товара, если дефект не вызван
ненадлежащими условиями хранения или неправильного обращения.
2.2. Поставщик имеет
право:
2.2.1. Досрочно поставить
Товар с согласия третьего лица или Покупателя.
Доступ к полной версии этого документа ограничен
Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.
Трехсторонний договор поставки
(с участием поставщика, покупателя и грузополучателя)
г. [место заключения договора] [дата заключения договора]
[Полное наименование организации], именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], [наименование организации], именуемое в дальнейшем “Грузополучатель”, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], [полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], при совместном упоминании именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Грузополучателя [вписать нужное] (далее по тексту – Товар) на склад Грузополучателя, Грузополучатель – принять Товар, а Покупатель – оплатить поставленный Товар в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных настоящим договором.
1.2. По настоящему договору получателем Товара является Грузополучатель.
1.3. Ассортимент, количество и стоимость Товара определяется Грузополучателем в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Поставщик обязуется поставить указанный товар с относящейся к нему документацией.
2. Цена, количество и качество поставляемого Товара
2.1. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма Договора определяются Поставщиком и Грузополучателем и отражаются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене Товара не допускается.
2.3. Качество Товара должно соответствовать требованиями, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.
2.4. Проверка качества и количества Товара производится Грузополучателем при получении Товара на складе Грузополучателя.
2.5. Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение [вписать нужное] со дня поставки Товара на склад Грузополучателя. Расчеты за поставленный по настоящему договору Товар производятся между Покупателем и Поставщиком в размере их фактической стоимости.
2.6. Оплата Товара производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.
2.7. При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Стороны о новых реквизитах расчетного счета в течение [вписать нужное]. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный при заключении настоящего договора счет, несет Поставщик.
2.8. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. Порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика на склад Грузополучателя, расположенный по адресу: [вписать нужное].
3.2. Доставка Товара производится [указать вид транспорта, условия транспортировки].
3.3. По настоящему договору поставка Товара выполняется в сроки, указанные в календарном плане, который является приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.
3.4. В случае досрочной поставки Товара Поставщиком Грузополучатель обязуется произвести приемку в установленном порядке, а Покупатель произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.
3.5. При отгрузке Товара Поставщиком Товар должен быть осмотрен Грузополучателем или уполномоченным представителем Грузополучателя в месте их отгрузки: должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковку Товара.
3.6. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, Грузополучатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате Товара (части Товара) Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товара.
3.7. Все расходы, связанные при приеме Товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям настоящего договора или несвоевременного поставленного Товара, несет Поставщик.
3.8. При возникновении между Сторонами настоящего договора спора по поводу качества поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон назначается экспертиза.
3.9. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Грузополучателем, а также в результате приемки Грузополучателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в [вписать нужное].
3.10. Датой исполнения настоящего договора считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи последнего этапа согласно календарному плану поставки Товара.
4. Обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар Грузополучателю путем отгрузки своим транспортом.
4.1.2. Передать Грузополучателю Товар надлежащего качества и в обусловленных настоящим договором количестве и ассортименте, в надлежащей упаковке и на условиях настоящего договора.
4.1.3. Обеспечить участие своего представителя в передаче Товара.
4.1.4. Одновременно с поставкой Товара передать Грузополучателю необходимую документацию.
4.1.5. Передать Грузополучателю Товар, свободный от прав третьих лиц.
4.1.6. При возникновении недостатков Товара устранить их в течение [указать срок] с даты составления акта и передачи его Поставщику.
4.1.7. При наступлении гарантийных случаев устранить недостатки в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.8. Извещать Грузополучателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение [указать срок] с момента их возникновения.
4.1.9. Не позднее [указать срок] с даты подписания Акта приема-передачи Товара направить в адрес Покупателя расчетный счет.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.
4.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3. Грузополучатель обязан:
4.3.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного товара.
4.3.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту.
4.3.3. Составить и подписать Акт приема-передачи Товара. При выявленных несоответствиях или недостатках не позднее [указать срок] с даты выявления письменно уведомить Поставщика.
4.4. Грузополучатель вправе:
4.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего договора и сопроводительными документами в установленный срок.
4.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным договором, привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с [вписать нужное].
4.4.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.
4.4.4. Полностью или частично отказаться от Товара, поставка которых предусмотрена настоящим договором, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.
4.4.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего договора документацию и информацию.
4.5. Покупатель обязан:
4.5.1. Оплатить полученный Покупателем товар под уступку денежного требования к Покупателю.
5. Переход рисков, связанных с Товаром
5.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения Товара до момента его поставки Грузополучателю.
5.2. Грузополучатель несет все риски, потери или повреждения Товара с момента его получения.
6. Ответственность по договору
6.1. За нарушение срока поставки Товара Поставщик выплачивает Грузополучателю штраф в размере [вписать нужное] за каждый день просрочки.
6.2. За необоснованный отказ принять поставленный Товар Грузополучатель выплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % стоимости поставленного Товара.
6.3. За несвоевременное полное или частичное перечисление причитающейся к платежу суммы в оплату полученного в соответствии с настоящим договором Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. Порядок изменения и расторжения настоящего договора
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случаях оформления в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
Сторона направляет проект изменений в настоящий договор в виде дополнительного соглашения к договору, другая Сторона обязана рассмотреть представленный проект изменений и в течение [значение] дней с момента получения направляет подписанный экземпляр дополнительного соглашения либо мотивированный отказ от внесения представленных изменений.
7.2. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также может быть расторгнут досрочно:
– по письменному соглашению Сторон;
– в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;
– в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.
7.3. В случае если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения настоящего договора, расторжение договора осуществляется в судебном порядке с соблюдением правил о подсудности, установленных п. 8.1. настоящего договора.
8. Особые условия. Форс-мажор
8.1. Споры, возникающие между Сторонами при заключении, исполнении, прекращении договора подлежат мирному урегулированию Сторонами. При недостижении согласия любая из Сторон вправе обратиться в арбитражный суд.
8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, существенное изменение законодательства) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
8.4. Сторона, на территории которой случились обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение [значение] дней со дня прекращения обстоятельств бедствий известить другую Сторону о характере непреодолимой силы, степени разрушения и их влиянии на исполнение настоящего договора в письменной форме.
8.5. Если другая Сторона заявит претензию по этому поводу, то Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности по свидетельству, выданному Торговой палатой.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
9.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Покупатель: [вписать нужное]
[Должность руководителя] [подпись]/[Ф. И. О.]
Грузополучатель: [вписать нужное]
[Должность руководителя] [подпись]/[Ф. И. О.]
Поставщик: [вписать нужное]
[Должность руководителя] [подпись]/[Ф. И. О.]